Публичный договор-оферта

ДОГОВОР-ОФЕРТА

 

г. Тольятти                                                                                                  "15" мая 2019 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью *****, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и индивидуальный предприниматель Иванов Петр Петрович, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", действующего на основании устава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по индивидуальному изготовлению продукции в количестве *** с возможностью поставки продукции частично, а Заказчик обязуется оплатить и принять результат работ.

 

1.2. Качественные характеристики, количество продукции, вид изделий, пожелания Заказчика к оформлению продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы оговорены в электронной почте или посредством сотовой связи в телефонном разговоре.

 

1.3. Для изготовления Подрядчик использует сырье и материалы от других производителей. Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим Договором.

 

1.4. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки
сроков выполнения работ или поправки во внешнем виде продукции, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон (по корпоративной почте или в телефонном разговоре).

 


  1. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


 

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору,

составляет ***.

 

2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в формате 100% предоплата. Предоплата вносится в течение 2 (двух) дней после согласования сторонами дизайн макета изделия или любых других особенностей продукции.

 

2.3. Заказчик оплачивает работы Подрядчика путем внесения денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего договора.

 

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента внесения денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Документом, подтверждающим оплату работ является квитанция о внесении денежных средств либо выписка с расчетного счета Заказчика (в случае перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика).

 


  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


 

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Подготовить дизайн-макет (варианты: рисунок, чертеж) или согласовать особенности продукции каждого вида и направить на утверждение Заказчику.

3.1.2. В установленные сроки окончания работ передать Заказчику результат работ путем направления результата работ транспортной компанией, согласованной сторонами. Обязательство Подрядчика по передаче результата работ Заказчику считается исполненным с момента получения результата работ Заказчиком. В случае, если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

 

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Принять результат работ. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления таких недостатков. Приемка результата работ при получении от Подрядчика осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком, не позднее окончания указанного срока для приемки Заказчик обязан либо принять результат работы и направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ, либо указать какие правки необходимо внести в заказ.

3.2.2. Принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

 

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов.

3.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.

3.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

3.3.4. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

3.3.5. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока (досрочно). В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика.

3.3.6. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, возврат денежных средств не предусмотрен согласно данного договора.

3.3.7. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В этом случае Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

 

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.4.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

3.4.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

3.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

3.4.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

 


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


 

4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие продукции требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком дизайн-макета или других особенностей продукции. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

4.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика заменить тираж другой продукцией в рамках утвержденных условий по корпоративной электронной почте или в телефонном разговоре.

 

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненной работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

 

4.3. Сторона, допустившая нарушение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, обязана по письменному требованию второй стороны выплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день нарушения обязательств.

 


  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ


 

5.1. Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Претензионный порядок для сторон является обязательным. Претензии направляются заказным письмом с описью вложения или посредством курьерской службы. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с момента получения претензии адресатом. В случае возврата почтовой корреспонденции по истечению срока хранения, в связи с отсутствием адресата по указанному в настоящем договоре адресу, корреспонденция считается полученной адресатом, дата получения – дата штемпеля почтового отделения адресата при поступлении корреспонденции в почтовое отделение. В случае неполучения адресатом корреспонденции, направленной ему посредством курьерской службы, по вине адресата, корреспонденция считается полученной адресатом в день последней попытки вручения корреспонденции по информации, размещенной на официальном сайте соответствующей курьерской службы.

 

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор на рассмотрение в суд по месту нахождения Истца.

 


  1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА


 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты счета, либо подписания данного документа обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

 

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

 


  1. ФОРС-МАЖОР


 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары, иные стихийные бедствия.

 

7.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

 

7.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

 


  1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


 

8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

8.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются путем составления дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

 


  1. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


 

Заказчик:

Наименование:

ООО

Адрес:

ИНН

КПП

р/с

БИК

Банк

Корр. счет

 

Подрядчик:

Наименование:

Индивидуальный предприниматель

Иванов Петр Петрович

Телефон: 89297107900

Адрес (регистрация/фактический): 445051, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Фрунзе, д.4, кв. 130

ИНН 638206008807

р/с 40802810570014324008

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"

к/с 30101810645250000092

БИК 044525092

 

                                                 Подписи сторон